Споры вокруг строительства газопровода

Споры вокруг строительства газопровода

Вступило в силу решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 21.02.2018 по делу № А58-9368/2017 по иску АО  «Сахатранснефтегаз» о взыскании с субподрядчика ООО «Саха-Карьер» неосновательного обогащения, неустойки и процентов за нарушение сроков выполнения работ и расторжении договора субподряда на объекте «Магистральный газопровод «Сила Сибири», участок КС-2 «Олекминская» – КС-3 «Алданская» км 555,8 – км 794,8.

Как установлено судом, 07.03.2017 между АО «Сахатранснефтегаз» (генеральный подрядчик) и ООО «Саха-Карьер» (субподрядчик) заключен договор субподряда, согласно которому субподрядчик обязался в установленный договором срок выполнить работы подготовительного периода по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.3. Участок КС-2 «Олекминская» – КС-3 «Алданская» км 555,8 – км 794,8 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири», то есть выполнить работы, предусмотренные техническим заданием (работы), а генеральный подрядчик обязался принять и оплатить эти работы в предусмотренном договором порядке.

Во исполнение принятых обязательств истец перечислил ответчику аванс в сумме 1 947 303,52 рублей. В соответствии с графиком производства работ по объекту с учетом дополнительного соглашения срок выполнения работы определен 30.09.2017.

23.10.2017  истец, ссылаясь на то, что срок окончания работ истек, а работы ответчиком не выполняются, направил уведомление, в котором в одностороннем порядке отказался от исполнения договора субподряда и  потребовал произвести возврат аванса и уплаты штрафных санкций. Оставленная без ответа и исполнения претензия явилась основанием для обращения истца в суд.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон и проанализировав соответствующие нормы права и условия договора, пришел к выводу о правомерности требований истца. Вместе с тем, ответчиком были представлены доказательства частичного выполнения, сдачи и приёмки работ. Таким образом, размер неосновательного обогащения в сумме перечисленного аванса был снижен судом более чем в два раза до 800 000 рублей.

Всего в пользу генерального подрядчика было взыскано 1 069 599 рублей 99 копеек, в том числе 800 000 рублей неосновательное обогащение, 250 487 рублей 66  копеек неустойка, 19 112 рублей 33 копейки проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04.11.2017 по 21.02.2018, а также 24 288 рублей расходов по уплате государственной пошлины и проценты, начисляемые на сумму долга 800 000 рублей, согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 22.02.2018 по день фактической уплаты ответчиком задолженности, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды. Решение суда вступило в законную силу и не было обжаловано в апелляционном порядке.  

Это не единственный в наступившем году спор по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Так, 12.04.2018 Четвёртый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по делу А58-10307/2017 о взыскании с подрядчика ООО «ЮжЯкутТорг» в пользу субподрядчика ООО «Кедр» задолженности за выполненные работы по вырубке подъездных путей к объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», участок «КС-2 «Олекминская» - КС-3 «Амгинская» км 752,3 – км 767,3.

Подробно с судебными актами и ходом рассмотрения вышеуказанных дел можно ознакомиться в картотеке арбитражных дел.

Сервис временно не доступен