Компания взыскивает убытки за нарушение сроков строительства

Компания взыскивает убытки за нарушение сроков строительства

Решением от 24.06.2016 по делу №А58-7214/2015 Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) удовлетворил исковые требования ООО «РДР Групп» о взыскании с ПАО «Домостроительный комбинат»  убытков за просрочку обязательств по сдаче в эксплуатацию 295-квартирного дома в 203 квартале г. Якутска.

В исковом заявлении истец в обоснование своего требования сослался на то, что ответчик в нарушение принятых на себя договорных обязательств окончил строительство многоквартирного дома в 203 квартале г. Якутска с нарушением срока, объект сдан в эксплуатацию 15.01.2015 и по решению Якутского городского суда РС (Я) по иску участников долевого строительства с истца была взыскана неустойка за просрочку исполнения обязательства, компенсация морального вреда и штраф. Оплаченные по исполнительному листу денежные средства были определены ООО «РДР Групп» как убытки, подлежащие взысканию с  ответчика.

Ответчик с исковыми требованиями не согласился. Полагает, что исковые требования не обоснованы, поскольку истцом не были предприняты меры по урегулированию спорной ситуации с дольщиками, а именно застройщик не воспользовался правом уведомления о переносе срока передачи квартиры; штраф, взысканный в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» не подлежит отнесению к убыткам; финансирование объекта истцом производилось несвоевременно, а ответчик свои договорные обязательства исполнил надлежащим образом, и в уставленный срок.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу о том, что убытки у ООО «РДР Групп», связанные с исполнением решения суда, принятого в пользу граждан, возникли в результате просрочки ответчиком обязательств по сдаче объекта в рамках договора подряда от 31.12.2012.

Подробно с решением суда можно ознакомиться в картотеке арбитражных дел.

Опубликовано: 11.07.2016 09:27 Обновлено: 14.05.2023 20:50