Рассматривается дело о взыскании убытков
Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11.10.2023 назначено к судебному разбирательству дело №А58-7353/2023 по исковому заявлению ООО Инвестиционно-строительная компания «Союз» к Муниципальному казенному учреждению «Комитет имущественных отношений» МО «Ленский район» Республика Саха (Якутия)» о взыскании 17 223 121,65 рублей убытков, возникших при исполнении муниципального контракта.
Из материалов дела следует, что между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) в феврале 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Школа на 50 учащихся в с. Натора Ленского района Республики Саха (Якутия)». В ходе выполнения строительно-монтажных работ выяснилось, что грунты основания фундамента объекта до глубины 10 метров находятся в талом состоянии. На совещании в Министерстве строительства РС (Я) заказчику и подрядчику рекомендовано приостановить загрузку фундамента до принятия проектных решений и достижения расчетных значений температуры грунтов.
Подрядчик направил в адрес заказчика письмо, в котором просил предоставить заключение, содержащее результаты обследования грунтов, проектные решения, а также внести изменения в контракт в части увеличения сроков выполнения работ. Заказчик в увеличении сроков выполнения работ отказал, подрядчик в одностороннем порядке расторг контракт. Между тем, как указывает истец, он как подрядчик, понес расходы на выполнение работ по строительству котельной, а также расходы на приобретение и доставку строительных материалов. Заказчик возмещать стоимость убытков отказался, что послужило основанием для подачи иска.
В предварительном судебном заседании ответчик с иском не согласился, считает односторонний отказ от исполнения контракта необоснованным, ссылается на заключение независимой экспертизы о работоспособности технического состояния фундамента и предельно допустимые значения для осадки основания фундамента. Указывает, что фактически строительство котельной, предусмотренное условиями муниципального контракта, подрядчиком не выполнено.
Судебное заседание назначено на 01.11.2023. Подробно с ходом рассмотрения дела и судебными актами по делу можно ознакомиться в картотеке арбитражных дел.
Опубликовано: 17.10.2023 11:57 Обновлено: 17.10.2023 11:57